+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

П 3 ст 715 гк рф

ЗАДАТЬ ВОПРОС

П 3 ст 715 гк рф

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. По смыслу общих правил о договоре подряда подрядчик сам организует свой труд, в том числе, как правило, сам выбирает способы выполнения задания, выполняет работу своим иждивением, несет риск гибели повреждения результата и т. При этом, как установлено в комментируемой статье, заказчик вправе проверять деятельность подрядчика.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Гражданский кодекс.

Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

Вход Регистрация. Список сообщений Новая тема. Разница между толкованием ст. Доброго времени суток! Уважаемые юристы, прошу по возможности разъяснить какая же разница между ст. Ссылка на сообщение. Re: Разница между толкованием ст. Если бы с текстом скинули, быстрее, я думаю, ответили бы:. Какие существенные отличия ч. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда статья Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества статья Редактировано 1 раз а.

Последний раз пользователем TORY. Я не пойму ,в смысле какая разница??!!!!! У нас в договоре отсутствует в обязанностях заказчика поручать исправление работы другому лицу за счет подрядчика! Получается, что в нашем случае ч.

В указано, что отступления от договора такие, которые на столько ухудшили результат, что теперь "объект" не пригоден для использования, которое было предусмотрено. У нас получается, что Подрядчик выполнил не все работы, а те работы которые им выполнены не соответствуют техническим требованиям, соответственно мы эти работы не принимаем, получается что на данный момент объект строительства не может быть пригоден для использования. Мы вместе пишем. Я так понимаю ,что вы заказчик?

Вы хотите,чтобы они возместили вам затраты ну устранение недостатков, что не предусмотрено договором. Теперь будете опытнее. Если вы сами или пригласите кого-нибудь и устраните недостатки, то стоимость их с вашего подрядчика ни один суд не взыщет. Но это не конец света, есть другие варианты.

Какие варианты? Если попробовать все-таки обратиться в суд, то возможно ли применить ст. Я не юрист просто, мне в эти вопросы вникнуть сложно. Но я так понимаю, что если у меня в договоре не предусмотрено право Заказчика на устранение недостатков своими силами или силами привлеченных третьих лиц, то я взыскать с Подрядчика ничего не смогу.

Как в такой ситуации быть? Отказаться от исполнения договора и оплатить только те работы, которые будут нами приняты? Список сообщений. Извините, только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения на этом форуме.

Кликните для того, чтобы войти. Главная страница.

Статья 715 ГК РФ. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Подрядчик сам организует свой труд, в том числе, как правило, сам выбирает способы выполнения задания, выполняет работу своим иждивением, несет риск гибели повреждения результата и т. Однако, учитывая длящийся характер ДП, существенность в нем начального и конечного срока выполнения работы, к тому же возможность согласования сторонами промежуточных сроков, а также значение для заказчика качества работы см.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Москва и МО.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Гражданский кодекс РФ: юридические практики

Постановление ФАС Московского округа от То есть такой отказ от исполнения договора в одностороннем порядке возможен только до сдачи работ по договору. Суд не учел, что выполненные до отказа стороны от исполнения договора работы подлежат в силу статьи Гражданского кодекса Российской Федерации приемке и оплате, а отказ от исполнения договора возможен на основании пункта 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, как указано выше, только до сдачи работ по договору. Поскольку заказчик не организовал приемку работ, ссылка суда на неправомерность действий ответчика, как исполнителя, по реализации порядка сдачи работ и критическое отношение к актам Ростехнадзора является безосновательной и противоречит норме статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу указанных обстоятельств истец был не вправе воспользоваться правами, предусмотренными статьей ГК РФ, поскольку в ней речь идет о правах заказчика во время выполнения работы подрядчиком. Равным образом названный суд обоснованно отклонил довод Архитектурной мастерской о том, что односторонний отказ от исполнения договора был заявлен истцом и в письме от В данном случае материалы дела указывают на то, что до направления Обществу соответствующего письма ответчик отправил в адрес истца акты выполненных работ, счета-фактуры и накладные на передаваемые материалы, а также требование об оплате выполненных работ, что подтверждается описью вложения в ценное письмо со штампом отделения почтовой связи от

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В претензии от Данная претензия направлена Обществу Пунктом 2 статьи ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Факт нарушения ответчиком срока выполнения работ по Договору подтверждается материалами дела.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Подрядчик сам организует свой труд, в том числе, как правило, сам выбирает способы выполнения задания, выполняет работу своим иждивением, несет риск гибели повреждения результата и т. Однако, учитывая длящийся характер ДП, существенность в нем начального и конечного срока выполнения работы, к тому же возможность согласования сторонами промежуточных сроков, а также значение для заказчика качества работы см.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Вход Регистрация. Список сообщений Новая тема. Разница между толкованием ст. Доброго времени суток! Уважаемые юристы, прошу по возможности разъяснить какая же разница между ст.

Итак, для того чтобы получить консультацию юриста онлайн и бесплатно Вам необходимо сделать всего 4 простых шага. Для этого Вам необходимо будет оставить нам свои контактные данные, а также рассказать о проблеме.

Не беспокойтесь, эта схема совсем не похожа на просмотр нелицензированного кинофильма на неизвестном сайте, где перед просмотром Вас требуют зарегистрироваться и написать свой адрес электронной почты и номер телефона, а потом этот сайт будет всячески доставать Вас ненужной рекламой. Здесь всё значительно проще и намного прозрачнее. Ваш номер телефона нам необходимо знать, для того, чтобы наш менеджер мог в любую минуту связаться с Вами и уточнить все неясности Вашего вопроса, если таковые.

А при помощи указания своего действующего адреса электронной почты Вы обеспечиваете себе гарантированную возможность получения ответа на заданный Вами вопрос.

Статья Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком | 1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы.

Пошли в суд,подали иск. Но это не. Свидетелей нет у нас,которые могут подтвердить. Второе слушание назначено на 15 число.

Бесплатная консультация от специалистов юриспруденции - замечательная возможность вместе с квалифицированным юристом найти выход из сложившейся правовой проблемы. На Ваши вопросы отвечают десятки дипломированных юристов 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Изучив доводы возражений, изучив представленные материалы по делу, суд приходить к решению в удовлетворении почти всех исковых требований нашей клиентки.

Владелице автомобиля страховой компанией были возмещены затраты на устранение повреждения автомобиля (страховые выплаты), также расходы на оплату услуг по экспертизе, расходы на оплату адвокатских услуг, моральный вред.

Но я не отказываюсь от отработки, я лишь хочу поменять место этой самой отработки. Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации с точки зрения закона и имеет ли она право удерживать меня и угрожать судом.

Работник организации уволился лет 5 назад, обходного листа не подписывал в бухгалтерии и за ним остались числится не значительной суммы товарно- материальные ценности.

Конечно, услуги профессионального юриста имеют свою цену. Однако предварительное консультирование может продемонстрировать профессионализм наших специалистов, что убедит в необходимости обратиться за юридической помощью именно к .

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. apdyhy

    Жаль, что сейчас не могу высказаться - опаздываю на встречу. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.

  2. mintolafca

    уже есть,спс

  3. Лука

    Я лучше, пожалуй, промолчу